工程項目居間合同

工程項目居間合同（精華11篇）。

隨著法律知識的普及，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編收集整理的工程居間合同范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

工程項目居間合同 篇1

甲方（委托人）：

聯系地址：

乙方（居間人）：

聯系地址：

聯系電話：

甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委托事項

1市工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的'，均視為委托事項未完成。

二、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

2、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。

3、乙方領取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務發票，相關的所得稅由乙方自承擔。

三、甲方義務

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。

1；如居間不成功，則乙方需在3個工作日內退還甲方該活動費。

2本項目居間費用為工程結算造價（剔除建設單位直供材料價格，指定材料價格及指定專業分包造價）金額%作為酬金。

2、居間成功后，在甲方每次收到建設單位撥付工程款后3個工作日內，按建設單位撥款同等比例進行計算支付乙方居間費。

3、甲方以轉帳的方式支付。

五、居間費用的承擔

居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項。

六、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

七、合同終止

1、本合同簽字生效后，如果至年月居間任務的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

八、爭議解決方式

如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

九、其他事項

1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方：（蓋章）：

乙方（蓋章）：

法定代表人或委托代理人：

合同簽訂地：

合同簽訂日：

工程項目居間合同 篇2

委托方：_______________________________(以下簡稱甲方)

法定代表人：____________________________

通訊地址：______________________________

聯系方式：______________________________

銀行戶頭：______________________________

銀行卡號: ______________________________

居間方：________________________________(以下簡稱乙方)

法定代表人：____________________________

通訊地址：______________________________

聯系方式：______________________________

銀行戶頭：______________________________

銀行卡號: ______________________________

甲、乙為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》等相關法律規定，經雙方充分協商，本著自愿、平等、互利互惠、誠實守信的原則，特訂立如下協議,以資共同遵守。

第一條 委托事項

1、甲方計劃承接乙方接洽的____________________________工程項目，甲方委托乙方為該公司承接的項目進行預審核，乙方接受甲方委托。

2、乙方應盡力為甲方撮合促成該工程項目，并盡可能促成甲方以分包、總承包等合法方式進行工程項目承接，其受托期限為本合同之日起甲方第三人簽訂工程合同日止。

第二條 居間人的權利和義務

1、乙方在履行本合同的過程中，可以向第三方表明其為甲方的居間人，并可以向第三方介紹公司的相關情況，但甲方書面確認是商業秘密的除外。

2、乙方應該認真完成甲方的委托事項，按照合同第一條所規定的內容積極為甲方尋求機會，并為甲方與相關對方當事人簽署合同或協議提供聯絡、協助、撮合等服務。

3、乙方應盡可能向甲方及時、真實地報告有項目發包意向的第三方的情況。

4、乙方在前期辦理本受托事項過程中，因甲方過錯造成其損失時，將由甲方承擔責任。

5、乙方僅為甲方和上述公司的居間方，不為甲方和上述公司簽署的有關合同、協議以及債權債務承擔任何責任。

第三條 甲方義務

1、 甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和第三方所簽訂的施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功則由甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。

第四條 居間費用及支付方式

1、若乙方促成有發包意向的第三方與甲方簽署承包合同，甲方應向乙方支付工程施工(承包)合同金額的百分之四點五(_______%)酬金。支付方式為：賬戶劃賬。作為乙方的傭金、勞務費等居間費。上述甲方支付給乙方的費用為稅后費用，稅費甲方自愿承擔。

2、付款時間：甲方與第三方簽訂正式施工承包合同之日支付人民幣________元，作為居間首期款，其余居間費根據發包方工程進度比例分_____次支付，所收款以收據或轉賬憑證為憑。

3、若乙方未能促成上述承包合同，乙方無權要求甲方支付酬金，其從事居間活動所支出的其它相關必要費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用)乙方自行承擔。

第五條 合同的解除

1、委托期限屆滿，約定目的未能實現而甲乙雙方不再續簽本合同將自動解除。

2、本合同約定目的實現，乙方收到甲方按照本合同第四條約定的酬金后，甲乙雙方責任義務已履行完畢本合同將自動解除。

3、委托期限屆滿之前，不論任何原因，甲乙雙方通過書面協議同意解除本合同的，或因不抗力致使本合同約定目的不能實現的。

4、當事人有其它違約或違法行為致使合同目的不能實現的。

5、在本合同履行過程中，乙方實際產生的費用(如出資方或乙方的差旅費、接待費、考察費、應酬費、咨詢費及其它隱性費用)，因甲方單方解除本合同給乙方造成的實際經濟損失由甲方全部承擔。

第六條 違約責任

甲方應按時支付相應費用，若違反本合同的約定則視為違約行為，則應向乙方支付居間費總額____%的金額作為違約金，乙方協助甲方簽訂合同后則視為已履行完居間義務。

第七條 聲明及保證

甲方：

1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有能力簽署并履行本合同?！緒WW.ZFW152.coM 趣祝福】

2、甲方簽署和履行本合同所需的一切相關手續均已辦妥并真實合法有效。

3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方法定代表人或授權代表人(需有法人委托授權書)，本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

5、甲方保證自有資質的真是性及合法性。

乙方：

1、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

2、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

3、本合同的簽署是合法公民或授權代表人，本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

第八條 保密

甲乙雙方保證對在討論、簽訂、執行本合同過程中所獲悉的'屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料(包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其它商業或企業秘密)予以保密。為經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。不得利用客戶提供的信息從事任何與擔保業務或有損客戶利益的活動。

第九條 爭議的處理

如甲乙雙方發生合同爭議，由雙方協商解決，協商不成，雙方同意向_______方所在地人民法院提起訴訟解決。

第十條 合同解釋、補充及附件

本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與合同具有同等的法律效力。

第十一條 合同效力

本合同自雙方法定代表人或其授權的委托代理人簽字之日起生效。本合同正本一式四份，雙方各執二份，具有同等法律效力。

第十三條 備注

如工程量增加，則居間費用可依照增加工程量的工程款，按百分之四點五支付居間費。

委托方(公章)：__________________

居間方(公章)：__________________

法定代表人(簽章)：____________

法定代表人(簽章)：_____________

________年______月______日

________年______月______日

工程項目居間合同 篇3

甲方(居間人)：

地址：

聯系方式：

乙方(委托人)：

地址：

聯系方式：

甲、乙雙方根據《_____》，依平等、自愿、等價有償的原則，經過充分協商達成如下協議：

一、委托事項

1、甲方接受乙方的委托，負責就X項目(以下簡稱“該工程項目”)，向乙方提供關于該工程項目的重要信息，引薦乙方和該項目的招標單位洽談，協助乙方投標，并最終促成乙方與招標單位簽訂。

2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項

乙方與招標單位未簽訂書面的工程施工合同，甲方僅為乙方提供的信息，或為乙方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

二、居間期限

從X年X月X日至X年X月X日。

三、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間報酬為X項目簽訂的工程施工合同(以下簡稱“施工合同”)金額的5%。

2、居間成功后，乙方應在收到第一筆工程預付款三日內，向甲方支付居間報酬的50%，并在收到第二筆工程預付款三日內，向甲方支付剩余50%居間報酬。

3、乙方應以X的方式支付居間報酬。

四、居間活動費用的承擔

居間活動費用是指甲方為完成委托事項所支出的必要費用。在本合同簽訂時乙方向甲方支付X作為居間活動費用。居間人促成施工合同簽訂的，居間活動的費用由居間人負擔，并從居間報酬中扣除;居間人未促成合同成立的，甲方有權不向乙方返還居間活動費用。

五、雙方的權利和義務

2、乙方應按本合同的要求向甲方支付居間報酬及居間活動費用。

3、居間成功的，則由乙方全面履行和招標單位所簽訂的施工合同。乙方因履行施工合同而產生的權利、義務、利益和責任，均與甲方無關。

六、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本合同所涉及的商業秘密，包括但不限于雙方經營信息、生產信息、技術信息、財務信息等。2、雙方不得以其在簽訂居間合同或實施居間行為過程中所獲取的對方的商業秘密，實施對另一方不利的任何行為，否則因前述不利行為受損害的一方有權要求不利行為的實施方承擔相應的法律責任。

七、合同變更、解除和終止

1、經雙方協商一致，可以變更或解除本協議。

2、居間事項完成的、居間事項已無法完成的、居間事項的'完成已無意義的或居間期限屆滿的，本合同終止。

3、因不可抗力等導致本合同目的不能實現的，本合同終止。

八、違約責任

1、甲方未按本合同的約定履行其義務，隱瞞與訂立合同有關的重要事實或提供虛假情況的，應向乙方支付違約金人民幣X元(大寫X圓整)。

2、乙方未按合同的約定向甲方支付居間報酬或居間活動費用的，乙方應當按日以逾期未付金額的X向甲方支付相關的違約金。

3、乙方不得隱瞞或提供虛假的施工合同金額，否則須按施工合同實際金額的X向甲方支付違約金。

4、本合同生效后，任意一方單方解除本合同的，應向對方支付違約金X。在前述違約金支付完成后，雙方應繼續履行本合同

九、爭議解決方式

因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方均應協商解決，協商不能達成一致的，雙方應提請北京XX按照該會_____規則進行_____。_____裁決是終局的，對雙方均有約束力。

十、其他事項

1、本合同未盡事宜，雙方可另行協商并達成補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方（簽字）：_____________

乙方（簽字）：_____________

聯系電話：_________________

聯系電話：__________________

____________年______月____日

____________年______月____日

工程項目居間合同 篇4

甲方(委托人)：

地址： 電話：

法定代表人：

乙方(居間人)：

地址： 電話：

法定代表人：

甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委托事項

1、乙方接受甲方委托，負責就秦俑館綜合服務樓改造項目標段1—建筑改造施工標段工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與建設單位簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項:甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

二、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，內容包括但不限于中標通知書、合同條件、工程量清單總價、工程量子目單價、建設單位供應材料品種及單價等與工程相關的信息及資料。乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

2、乙方承諾向甲方提供的關于該工程項目的上述信息真實可靠。如果乙方提供的信息不真實，乙方無權取得居間報酬，并同意向甲方支付違約金 萬元。

3、乙方向甲方提供的圖紙、工程量清單，業主提供的各種材料單價，必須完全能夠成為甲方與建設單位所簽訂施工合同的組成部分。否則視為乙方沒有完成委托事項，無權取得居間報酬，并且賠償甲方因此而遭受的損失。

4、乙方應保證該工程項目真實可靠、資金到位、各種施工手續齊全，并能夠正常施工。否則，視為乙方提供信息不真實，按照本合同第二條第2款執行。

5、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。

三、甲方義務

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的'專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的3%向乙方承擔違約金。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間費用為工程施工合同金額的15%。

2、居間成功后，在甲方簽訂合同時向乙方支付 整，正常施工的一個月內，應向乙方支付 元整；在正常施工的兩個月內，應支付 ；剩余施工合同金額從正常施工的第三個月開始，根據甲方每月取得的驗工計價款，按 %的比例支付；竣工結算完畢，甲方取得全部工程款后五日內全部結清。

3、甲方可以轉帳或現金的方式支付。

五、居間費用的承擔

居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用。

六、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

2、乙方不得以其在居間過程中獲取的甲方商業秘密而作出不利甲方的任何行為，否則甲方有權拒絕支付乙方的居間報酬。

3、乙方違反保密義務的，應向甲支支付 元違約金；如果違約金不足以補償甲因此而遭受的損失，乙方應負責賠償。

七、合同終止

1、本合同簽字生效后，如果至 年 月 日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

3、甲乙雙方協議解除合同或有其他法定事項時，本合同終止。

八、爭議解決方式：如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地人民法院依法解決。

九、其他事項

1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日________年____月____日

工程項目居間合同 篇5

甲方：(居間人)

聯 系 地 址： 乙方：(委托人) 聯 系 地 址：

甲乙為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委托事項

1、甲方接受乙方委托，向乙方提供關于工程項目的信息并最終促成乙方與建設單位簽訂工程項目的專業承包合同。

二、甲方的義務

1、甲方須向乙方提供有關工程項目的'信息，并有義務協助乙方對該工程項目進行實地考察及相關商務事宜。

2、甲方承諾向乙方提供的關于工程項目的有關信息真實可靠。

三、乙方義務

1、乙方負責提供資質證書、營業執照等相關資料;負責和建設單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由乙方全面履行和建設單位所簽訂的專業承包合同。乙方因履行合同而產生的權利和義務，與甲方無關。

3、如果居間成功或提供工程信息有效，則乙方應按本協議約定，向甲方支付居間報酬。

四、居間報酬金額、支付時間和支付方式

1、 項目居間費用總額 = 項目信息費 + 項目提成。

A、項目信息費

裝修面積300㎡-700㎡(含)/項目，1000元/項目;裝修面積700㎡/項目，1500元/項目。

B、 項目提成：凈合同額的3%，5%

1) 居間人僅提供工程信息，不引薦和建設單位直接洽談，居間成功提成3%。

2) 居間人，引薦和建設單位直接洽談并參與到合同談判中，居間成功提成5%。

3) 凈合同額指除去建設單位等返點，3.41%稅金后的合同額。

4)居間人能協助洽談，獲得較高利潤時，可協商項目提成額度。

2、 項目信息費發放：乙方參與建設單位報價，且報價后客戶可跟蹤，報價后兩周內發放。

3、 項目提成發放：項目簽訂合同后按照進度款比例逐次發放，每次發放為進度款入賬一周內，或項目驗收完畢后一次性發放，具體采用那種方式甲乙雙方可另行約定。

4、 乙方可以轉帳或現金的方式支付。

五、保密事項

1、甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

六、協議終止

1、本協議簽字生效后，有效期一年。

七、其他事項

1、甲方不得將本協議委托事項進行轉委托。

2、本協議一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方：(蓋章) 乙方：(蓋章) 法定代表人或委托代理人： 聯系方式： 聯系方式：

協議簽訂地： 協議簽訂日：

工程項目居間合同 篇6

委托方：_____________________

居間方：_____________________

第一條：事項確認

委托方確認是經居間方介紹才獲得該工程項目信息，并確認居間方為委托方與礦主方xx縣xx礦產品有限公司簽訂該項目施工合同的居間人。

第二條：委托方責任

1、具有完全民事行為能力和支付居間費的人，具有能夠承擔該工程項目的施工能力。

2、能與居間人簽訂該工程項目的.居間協議，誠實信用履行該工程項目的居間協議。

第三條：居間方責任

1、給委托方提供準確工程信息及工程項目地址。

2、自行承擔該工程項目活動期間的一切費用和自身的安全責任，直至委托方與礦主方xx縣xx礦產品有限公司簽訂該工程項目的承建施工合同。

3、在施工期間，居間方應積極配合委托方處理，施工事務時，以及施工過程中委托方和礦主方的協調工作。

第四條：委托方與礦主方xx縣

巨潮礦產品有限公司簽訂該工程項目施工合同之日起，居間人的居間活動結束，此工程項目居間合同協議書雙方簽字生效，雙方不得任何理由反悔。

1、委托方與建設方簽訂該工程項目：重晶石開采，石方、土方的開挖。

2、委托方重晶石石方每立方，土方硅礦。

第五條：付款方式

1、委托方按每月進度款足額支付居間費給居間方。

2、委托方得到建設方的進度款時，在三個工作日內向居間方支付居間費。

3、該工程完工之后，委托方得到建設方支付的結算款后，三個工作日內一次性付清居間費，不得任何理由拖欠余款。

第六條：如委托人不按時支付居間費，居間人可憑此合同向人民法院起訴，仲裁或申請支付令。按工程并且要委托方與建設簽訂的工程項目總量計算，居間人所得的居間費，另外加收5%的延遲費用。本合同支付完畢后此協議自然失效。

委托人：_____________________

居間人：_____________________

_______年_____月_____日

工程項目居間合同 篇7

（以下簡稱甲方）_________

（以下簡稱乙方）_________

依據《中華人民共和國合同法》第二十三章、四百二十四條、四百二十六條之規定，經雙方協商一致，訂立條款，共同遵照執行。

施工承包方：_________

居間人：_________

工程名稱：_________

工程總價：_________

施工地點：_________

一、委托人與建設方或總承包方正式簽訂工程施工合同后，按本工程的總造價支付______給居間人作為酬金。

二、居間酬金付款方式分三交性付清，具體方式（承包方第一次撥款時給付中間費_________%，第二次撥款付中間費_________%，第三次全部付清中間費）。

三、居間人促成委托方與建設方或承包方合同成立的委托，應當按照約定支付酬金。

四、如委托人不按時支付酬金給居間人間，居間人可憑此合同向人民法院起訴、仲裁或申請支付令，居間人也有權委托業主方或總承包方在施工承包方工程款中扣給居間人。

五、本居間酬金不承擔交納稅金等一切費用。

六、本合同一式兩份，經雙方簽字蓋章后生效，酬金支付完畢后自動失效。

注：

1、該委托人委托以上居間人聯系取得本工程項目。

2、居間酬金以現金或轉賬支付。

甲方（公章）：_________

乙方（公章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日

_________年____月____日

工程項目居間合同 篇8

根據中華人民共和國合同法第二十三章居間合同協議書第四百二十四、第四百二十六條規定，經委托方和居間方當事人協商一致，本著誠實信用、互惠互利的原則，雙方訂立以下合同條款，共同遵守并執行。

委托方： 居間方： 工程名稱： 工程地點：

第一條：事項確認

委托方確認是經居間方介紹才獲得該工程項目信息，并確認居間方為委托方與礦主方龍里縣巨潮礦產品有限公司簽訂該項目施工合同的居間人。

第二條：委托方責任：

1、具有完全民事行為能力和支付居間費的人，具有能夠承擔該工程項目的施工能力。

2、能與居間人簽訂該工程項目的居間協議，誠實信用履行該工程項目的居間協議。

第三條：居間方責任：

1、給委托方提供準確工程信息及工程項目地址。

2、自行承擔該工程項目活動期間的一切費用和自身的安全責任，直至委托方與礦主方龍里縣巨潮礦產品有限公司簽訂該工程項目的承建施工合同。

3、在施工期間，居間方應積極配合委托方處理，施工事務時，以及施工過程中委托方和礦主方的協調工作。

第四條：委托方與礦主方龍里縣

巨潮礦產品有限公司簽訂該工程項目施工合同之日起，居間人的居間活動結束，此工程項目居間合同協議書雙方簽字生效，雙方不得任何理由反悔。

1、委托方與建設方簽訂該工程項目：重晶石開采，石方、土方的`開挖。

2、委托方重晶石石方每立方，土方硅礦。

第五條：付款方式

1、委托方按每月進度款足額支付居間費給居間方。

2、委托方得到建設方的進度款時，在三個工作日內向居間方支付居間費。

3、該工程完工之后，委托方得到建設方支付的結算款后，三個工作日內一次性付清居間費，不得任何理由拖欠余款。

第六條：如委托人不按時支付居間費，居間人可憑此合同向人民法院起訴，仲裁或申請支付令。按工程并且要委托方與建設簽訂的工程項目總量計算，居間人所得的居間費，另外加收5%的延遲費用。本合同支付完畢后此協議自然失效。

委托人： 居間人：

身份證： 身份證：

電 話： 電 話：

年 月 日

工程項目居間合同 篇9

甲方：_______________

乙方：_______________

根據《中華人民共和國合同法》第二十三條居間合同之規定甲方向乙方提供施工項目，乙方自愿支付甲方的居間勞務報酬。雙方約定如下：

第一條：合同事項

1、甲方向乙方提供提供聯絡、簽約機會，促成簽定合同媒介服務。

2、乙方應提供簽定合同的有效文本及蓋有鮮章的復印件。

第二條：報酬

乙方自愿承諾與甲方簽定的合同總金額____%作為居間勞務報酬。(以主合同簽定的總金額為準)

第三條：付款方式

第四條：特別約定

1、甲方末促成合同成立，所簽定的居間合同及乙方所承諾的`勞務酬金無效。

2、如乙方的單位法人代表變更，受權代理人因工作等原因發生變更，所簽定的合同及承諾的事項，乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的居間勞務報酬。

3、甲方向乙方提供信息必須屬實，方可促成合同簽定;若乙方蓄意避開甲方與發包方簽定合同，視為居間人促成合同成立;乙方須同樣履行承諾支付甲方居間勞務報酬，否則甲方有權向人民法院申請強制執行。

第五條違約責任及合同生效

1、乙方末按時間支付甲方居間勞務費，視為乙方違約;除繼續承擔應付款項外，同時還承擔逾期支付的違約責任，按甲方應得勞務報酬總額的____%乘以逾期天數計得金額，作為罰金迫加支付給甲方。

2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，合同自簽字蓋章(印)之日起生效。乙方提供與甲方簽定的主合同復印件(委托人蓋章簽字)一份，委托人付清全部居間勞務報酬后本合同自動解除。

乙方(章印)甲方(章印)

法人代表：_______________

法人代表：_______________

授權代理人：_______________

授權代理人：_______________

身份證號：_______________

身份證號：_______________

聯系電話：_______________

聯系電話：_______________

___年___月__日

___年___月__日

工程項目居間合同 篇10

甲方：

乙方：

依照民法典、建設法及相關法律、法規，在平等、自愿的基礎上，雙方就該區綠化工程的施工事項，訂立合同如下：

一、綠化地點與范圍：_________________________________.

二、甲方負責綠化用地栽植前所有垃圾、雜物的清運及回填土，提供綠化水源，協調相關事宜。

三、乙方負責按照本區的綠化規劃種植圖進行整地、苗木采購運輸、挖坑、栽植、澆水及________年內苗木管理、修建、?；?。每完成一段必須把垃圾雜物清理干凈。并服從甲方負責人員的監督和管理。

四、如出現因栽植品種、場地、地置、氣候環境等因素受限時。經甲方同意后，所栽苗木品種可根據具體現狀作部分適當調整。綠化品種、規格、數量及價格詳見綠化價格附后表。

五、栽植時間必須在________年____月____日之前完成。

六、結算辦法：各種苗木栽植完成后付實際栽植數量款額的50%________年____月苗木成活后，視成活率付總款的`20%，剩余款額________年后經甲方驗收按成活數量以實結算（人為損壞除外）。但乙方必須保證規劃栽植數量。

七、雙方必須嚴格履行各自的責任與義務，如單方違約或樹苗質量達不到合同約定，違約方要承擔一切責任和損失。

八、未盡事宜雙方可協商解決，本合同一式貳份，雙方各執壹份，自雙方簽字蓋章后生效。

甲方：__公司代表

乙方：代表

工程項目居間合同 篇11

甲方（委托人）：______________

聯系地址：______________

聯系電話：______________

乙方（居間人）：______________

聯系地址：______________

聯系電話：______________

證件號碼：______________

乙方（居間人）：______________

聯系地址：______________

聯系電話：______________

證件號碼：

乙方（居間人）：______________

聯系地址：______________

聯系電話：______________

證件號碼：______________

甲乙方為了發揮雙方的優勢，根據《中華人民共和國合同法》，經雙方充分協商，依平等自愿、等價有償的原則，達成如下協議：

一、委托事項

1、乙方接受甲方委托，負責就_______省_______市（縣）工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的建設單位直接洽談，向甲方提供關于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與_______簽訂該工程項目的專業承包施工合同。

2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯絡、協助、撮合等服務的，均視為委托事項未完成。

二、乙方的義務

1、乙方必須向甲方提供有關該工程項目的信息，乙方有義務協助甲方對該工程項目進行實地考察。

2、乙方在甲方與建設單位進行合同談判期間，應盡到作為居間人的.慎謹和誠實義務。如果能夠達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務負責協調好甲方與建設單位的關系。

三、甲方義務

1、甲方負責提供資質證書、營業執照等相關資料；負責和建設單位進行合同談判。

2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設單位所簽訂的專業施工合同。甲方因履行施工合同而產生的權利和義務，與乙方無關。

3、如果居間成功，則甲方應按本合同約定，向乙方支付居間報酬。如果未及時支付，則按未按時支付金額的（10）%向乙方承擔違約金。

四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式

1、本項目居間費用為合同額的3%（三個居間人共計），即_____萬元

2、居間成功后，在甲方與建設單位簽定合同后支付_____萬元；

在施工隊伍入場后甲方必須向乙方支付萬支付_____%即_____萬元；

3、甲方可以轉帳的方式支付，并且按照不同比例分別轉入三個居間人賬戶，（共計合同額的3%）

居間人居間費用的__________%；

居間人居間費用的_____%；

居間人居間費用的_____%.

五、居間費用的承擔

居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。乙方無論是否完成本合同所包含的委托事項，乙方同意全部自行承擔居間活動費用（或甲方同意承擔費用）。

六、保密事項

甲乙雙方均應充分保守本協議所涉及的商業秘密。

七、合同終止

1、本合同簽字生效后，如果至_____年_____月_____日，乙方仍未完成居間任務的，本合同自動終止。

2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后終止。

八、爭議解決方式

如發生合同爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

九、其他事項

1、乙方不得將本合同委托事項進行轉委托。

2、本合同一式肆份，甲方壹份，居間人各持壹份，雙方簽字蓋章后生效。

甲方（簽字）：_____________

乙方（簽字）：_____________

聯系電話：_________________

聯系電話：__________________

____________年______月____日

____________年______月____日